做工程的老板，你们有没有遇到过这种窒息操作？辛辛苦苦干完几百万的工程，提交了所有竣工资料，发包方却以“内部流程没走完”“要等第三方审计”为由，拖着不验收、不结算，工程款只给了零头，剩下的几十万死活要不回来？

更气人的是：你催款无数次，对方要么敷衍扯皮，要么干脆失联，起诉到法院，对方直接缺席庭审，摆明了耍无赖，这种情况下，几十万的工程款还能要回来吗？

张梅律师团队刚办结一起建设工程合同纠纷案件，当事人（一家工程公司）就遭遇了这种糟心事儿：按约完成95万的泛光照明工程，发包方只付了30万，剩下60多万拖欠3年不结，还故意卡验收、缺席庭审，最后在咱们团队的全力维权下，不仅全额要回602509.21元工程款，还争取到了迟延履行加倍利息，诉讼费也全由对方承担！

2020年12月，张梅律师团队的委托人（工程公司），和一家发包方签订了《商业项目泛光照明工程合同》，约定发包方把浦江某商业项目的泛光照明工程发包给工程公司施工，内容包括灯具采购安装、配电系统铺设、智能控制调试等，合同总价款950009.69元。

合同里写得明明白白：工程竣工时间、验收流程、结算支付方式都有明确约定，尤其是“竣工验收合格后30日内启动结算审核”“按工程进度支付工程款”这些关键条款，都白纸黑字签在了合同里。工程公司想着有正规合同在手，应该不会出问题，就安心组织施工了。

之后工程公司严格按照合同约定，还有国家的工程施工及验收标准干活，2022年就完成了所有工程内容，第一时间向发包方提交了《工程完工通知书》和全套竣工资料——包括竣工图、材料合格证明、检测报告、施工记录等，妥妥的齐全，正式提请发包方组织竣工验收。

可谁能想到，从提交验收申请开始，发包方就开启了“拖延模式”：一开始说“内部流程没走完”，后来又说“要协调第三方审计”，再之后干脆不接电话、不回消息，既不组织验收，也不接收结算资料，就算接收了也长期搁置，连一句审核意见都不出。

更过分的是，工程款支付也彻底卡壳！工程公司已经按要求开具了40万元的发票，结果发包方只支付了30万元，其中还有10万元是商业汇票，提示付款直接被拒付。算下来，扣除已付的30万，发包方还欠602509.21元工程款，连合同约定的质保金（47500.48元）都因为对方拖延验收结算，拒不支付。工程公司这边，垫资施工的钱收不回，下游材料供应商的货款、施工人员的工资都没法支付，资金链快断了，老板急得团团转。可他心里也犯嘀咕：发包方不验收、不结算，是不是就没法要工程款？对方缺席庭审，官司能打赢吗？

工程公司找到了张梅律师团队，委托我们起诉发包方，一定要要回这笔救命的工程款。接手案子后，我们第一时间梳理了案情，发现这起工程合同纠纷里，藏着三个工程老板最容易踩的致命误区，也是咱们后续打赢官司、帮当事人全额要回工程款的核心关键！

可能很多工程老板都会有这样的顾虑：“发包方不组织验收，我就没辙了？”“没拿到结算审核意见，工程款就只能拖着？”“对方缺席庭审，法院会不会没法判？”其实全错了！张梅律师团队围绕“全额要回工程款”的核心目标，做了充分的证据准备和法律论证，哪怕发包方缺席庭审、放弃抗辩，也顺利帮当事人拿到了胜诉判决，核心操作要点大家记死了，以后遇到工程欠款绝对用得上：

第一，发包方故意拖延验收，不算“工程未合格”，照样能要工程款！很多发包方会用“没验收”当挡箭牌，拒绝支付工程款，其实法律早有明确规定：承包人按约完成施工，提交了完整的竣工资料，发包方无正当理由拖延验收、拒不组织验收的，不能以此为由拒绝付款。

本案中，我们提交了工程公司与发包方的合同、完整的竣工资料（竣工图、材料合格证明等）、提交资料的签收记录、多次催款的聊天记录和函件，清晰证明工程公司已全面履行施工义务，发包方拖延验收纯属故意耍赖，法院完全认可了这一事实。

第二，发包方逾期不审核结算，视为认可结算金额！这是工程维权的“关键杀招”，很多工程老板不知道，白白错过了维权时机。根据最高法的相关司法解释：当事人约定发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，承包人有权要求按竣工结算文件结算工程款。

本案合同明确约定“竣工验收合格后30日内启动结算审核”，工程公司2023年2月就提交了结算资料，发包方在约定的165天内既不审核，也不提出异议，早已构成违约。我们据此主张按合同总价款的95%（扣除质保金后）结算，法院直接采纳了我们的意见，判决发包方按902509.21元（950009.69元×95%）结算，扣减已付30万，需支付602509.21元。

第三，发包方缺席庭审，不等于能逃避付款责任！很多发包方以为“躲起来、不出庭”，就能让官司不了了之，其实这是自寻死路。根据法律规定，被告经合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩、举证、质证的权利，法院可以依法缺席判决，判决结果对被告同样有法律效力。

本案中，法院依法传唤发包方到庭，对方无正当理由缺席，我们趁机提交了完整的证据链，充分阐述了发包方的违约事实和法律依据，法院最终缺席判决发包方败诉，不仅要支付全额工程款，还要加倍支付迟延履行期间的债务利息！

拿到判决书的那一刻，工程公司老板激动地说：“本来以为对方卡验收、耍无赖，这60多万肯定要不回来了，没想到你们仅凭合同和竣工资料，就算对方缺席庭审，也能帮我们全额要回工程款，真是救了我们公司一命！”

其实这起案子，工程公司一开始之所以被动，就是因为不懂法律规则，遇到发包方拖延验收、结算时，没及时固定证据，差点错过最佳维权时机。而最后能顺利要回工程款，核心就是找对了专业律师——我们不仅懂工程合同纠纷的法律条款，更清楚行业里的“耍赖套路”，能精准抓住对方的违约痛点，用证据和法律帮当事人争取最大权益！

聊到这儿，可能很多工程老板都会感同身受：“我也遇到过发包方卡验收、拖结算的情况，工程款拖了好几年要不回来，该咋办？”“签工程合同时，哪些条款一定要注意，避免被坑？”

工程合同纠纷的核心，就是“合同约定+证据留存+及时维权”，很多工程老板之所以吃亏，就是因为签合同不谨慎、留证意识差、遇到违约不敢维权。结合这起案子，张梅律师团队给工程领域的老板们提4个血泪忠告，一定要记牢！

第一，签工程合同时，务必明确“验收和结算期限”！别嫌麻烦，一定要在合同里写清楚：工程竣工后多少天内，发包方必须组织验收；验收合格后多少天内，必须启动结算审核；审核期限多久，逾期不答复视为认可结算。这些条款是后续维权的“尚方宝剑”，缺一不可！

第二，提交竣工资料、催款时，一定要“留好凭证”！提交竣工资料时，务必让发包方签收，或者通过快递（留存快递单、签收记录）、微信（留存聊天记录）等方式提交，明确标注“竣工资料全套”“结算申请”等字样；催款时，别只打电话，一定要发书面函件或微信文字催款，留存好催款记录，证明对方的拖延事实。

第三，遇到发包方拖延、耍赖，千万别“无限期等待”！很多工程老板想着“再等等，对方可能会付款”，结果一等就是几年，不仅工程款要不回，还可能超过诉讼时效，最后连官司都打不赢。记住：一旦发包方超过合同约定的期限不验收、不结算、不付款，立刻启动维权程序，别犹豫！

第四，尽早找专业工程合同律师，别自己硬扛！工程纠纷涉及的法律条款复杂，证据要求高，普通人不懂法律规则，很容易被发包方钻空子，甚至因为证据不足败诉。专业律师能帮你梳理案情、固定证据、制定维权方案，要么协商要回工程款，要么起诉胜诉，最大限度减少你的损失！

张梅律师团队专注工程合同纠纷、工程款追偿多年，处理过大量类似案例：有帮工程公司要回几百万拖欠工程款的，有帮当事人破解“验收卡壳”“结算拖延”难题的，有帮垫资施工老板追回全额垫资款的……不管你是做泛光照明、土建、装修，还是市政工程，不管是被拖欠工程款、遭遇验收刁难，还是合同条款有争议，不管案子多复杂，我们都能帮你理清思路、规避风险！

在这里跟工程老板们说句实在话：干工程本来就不容易，垫资、找工人、赶工期，每一步都充满艰辛，没人愿意被发包方耍赖拖欠工程款！维权的核心，就是“懂规则、留证据、找对人”——普通人不懂法律，很容易被对方拿捏，可找对专业律师，就能少走弯路、少吃亏，稳稳要回属于自己的血汗钱！

你或者你身边的工程老板，有没有遇到过类似的麻烦？比如：干完工程拿不到钱、发包方拖延验收结算、对方缺席庭审耍无赖、合同没约定结算期限……欢迎在评论区留言，把你的困惑说出来，张梅律师团队会第一时间给你免费解答！

张梅律师团队的专业服务

张梅律师是湖南芙蓉律师事务所创始合伙人，董事，从业16年，本人有近1000案的实战经验，张律师在刑事辩护、婚姻继承、合同纠纷领域拥有丰富的经验和专业的法律知识。