合同编号:__________

签订地点:__________

签订日期:______年____月____日

甲方(施工承包方 / 委托方)

姓名/公司名称:________________________

身份证号/统一社会信用代码:____________

联系电话:____________________________

乙方(居间服务方)

姓名/公司名称:________________________

身份证号/统一社会信用代码:____________

联系电话:____________________________

依据《中华人民共和国民法典》居间合同相关规定,甲乙双方本着平等自愿、真实守信、权责对等原则,就水库清淤、淤泥开挖、库底清理、淤泥转运、合规外运、弃土堆放、土方置换水利专项工程居间服务事宜,达成如下协议,双方永久遵守。

第一条 项目概况(水库水利专项)

1. 工程名称:________水库清淤综合治理工程

2. 工程地点:________________________

3. 项目业主/总包单位:________________

4. 工程内容:

水库库底清淤、淤泥开挖、干湿淤泥归集、库底平整、淤泥场内转运、合规密闭外运、环保喷淋抑尘、指定弃土场堆放、多余土方置换、配合水利验收、配合审计计量等全部清淤土方施工内容。

5. 项目性质:水利水务政府专项工程、生态治理工程,工程量以水利图纸、现场实测、监理签字、最终水利审计方量为准。

第二条 居间服务内容

1. 乙方向甲方提供真实、合规、可合法进场、有正规水利批复的水库清淤工程项目信息。

2. 引荐甲方与项目总包、项目部、业主单位商务对接、单价洽谈、合同落地、进场协调。

3. 协助甲方核实项目手续、清淤批复、弃土审批、环保合规、资金来源真实性。

4. 全程协助甲方现场计量、对账、进度款结算、审计对接、收尾回款协调。

第三条 居间成功认定

满足以下任意一条,即视为乙方居间服务100%成功,甲方必须全额、无条件支付全部居间费:

1. 甲方(含合伙人、关联人、挂靠资质、合作队伍、第三方代签主体)签订本水库清淤工程正式施工合同;

2. 甲方机械设备进场、开展清淤作业、产生监理认可有效实测方量;

3. 甲方无论任何原因更换施工队伍、转包、内部分割项目、变更签约主体,均不免除甲方居间付费责任。

第四条 居间费用标准

双方确定执行第____种计费方式:

方式一:按实测方量计价(主推)

水库清淤干湿淤泥、外运土方统一单价:每立方米 ____ 元(含税/不含税)

1. 图纸方量、现场增量、淤泥超深清淤、变更追加方量全部据实结算;

2. 水利审计最终确认方量为居间结算最终依据;

3. 本单价永久固定包干,不受油价、汛期、环保管控、渣土管制、弃土费、工期长短、雨季施工影响。

方式二:按工程总价计价

按本项目最终水利审计结算总金额的 ____% 计提居间服务费。

第五条 居间费支付节点

水库工程特点:审计周期长、回款慢、容易被扣量,本协议彻底锁死付款:

1. 同步回款原则:甲方每收到一笔工程进度款,3个工作日内同步按比例结清对应居间费。

2. 已干必结原则:无论项目中途停工、汛期停工、环保停工、业主缓拨款、审计未出,已完成并经监理确认的清淤方量居间费必须按时结清,不得拖延、抵扣、减免。

3. 项目整体竣工验收、水利审计定稿、尾款到账后3日内一次性结清全部剩余居间费。

4. 不因审计扣量、业主扣款、总包内部结算纠纷,拒付乙方居间费。

第六条 双方权利与义务

甲方义务

1. 甲方自行承担水库施工风险:深水作业风险、环保处罚、水利检查罚款、机械人工成本、汛期风险、垫资风险、回款风险。

2. 严格按本协议约定足额准时支付居间费,不得瞒方、少算、拖延、跳单。

3. 如实向乙方公示施工方量、进度、回款到账记录。

乙方义务

1. 保证项目真实、手续合规、非虚假炒作工程。若提供虚假项目,全额退还已收费用并赔偿甲方全部损失。

2. 乙方仅做居间对接服务,不参与施工管理、不担保工程款回款、不承担施工盈亏及安全责任。

3. 持续协助甲方对接项目部计量、对账、结算关系。

第七条 严禁跳单(核心违约重罚条款)

本项目全周期(施工+结算+审计+回款全程)内:

甲方、甲方股东、合伙人、亲属、关联公司、合作团队,任何绕过乙方私下签约、私下进场、私下结算、转包项目,一律认定为恶意跳单违约。

跳单违约责任:

1. 甲方必须一次性支付本项目全部预估总居间费;

2. 额外支付总居间费 30% 违约金;

3. 乙方维权产生律师费、诉讼费、保全费、差旅费、调查费全部由甲方承担。

第八条 保密条款

甲乙双方对本协议费率、商务条件、项目内部资料、水利单价永久保密。

泄密方承担全部经济赔偿,保密义务协议终止、款项结清后长期有效。

第九条 违约责任

1. 甲方逾期付款,每日按应付未付金额 万分之三 支付违约金。

2. 逾期超过30日,乙方可直接起诉,一次性追索全部剩余居间费+违约金+全部维权费用。

第十条 免责条款

因汛期涨水、水利部门停工指令、环保督查、政府政策调整、业主资金延迟等客观原因停工,乙方免责;已完成合格工程量居间费正常结算。

第十一条 争议解决

双方纠纷协商不成,提交工程所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 协议生效

1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字按手印/盖章立即生效。

2. 协议有效期至本项目全部工程款、居间费结清、审计终结自动终止。

甲方(签字/盖章):

日期:______年____月____日

乙方(签字/盖章):

日期:______年____月____日