甲方（总包方/分包发包人）
单位名称：________________________________
统一社会信用代码：________________________
注册地址：________________________________
实际项目地址：____________________________
法定代表人：____________ 授权项目负责人：____________
联系电话：________________________________
对公收款账户：
户名：________________________
开户行：________________________
账号：________________________
乙方（专业分包承包人）
单位名称：________________________________
统一社会信用代码：________________________
资质类别及等级：________________________
安全生产许可证编号：____________________
联系地址：________________________________
法定代表人：____________ 项目负责人：____________
联系电话：________________________________
收款账户：
户名：________________________
开户行：________________________
账号：________________________
鉴于甲方承接【________________项目】总承包工程，现甲方将项目内部分专业工程分包给具备相应资质的乙方施工。甲乙双方平等协商，订立本合同，共同遵照执行。
第一条 分包工程概况
1.总包工程名称：________________________________
2.分包工程名称：________________________________
3.工程地点：____________________________________
4.建设单位（业主）：____________________________
5.总包合同编号：________________________________
6.分包承包范围：详见附件1《分包工程量清单及施工范围》
包含：□材料采购 □设备投入 □施工安装 □检测试验 □成品保护 □资料编制 □竣工验收、保修等全部工作内容。
7.承包方式：□固定总价包干 □固定综合单价包干
单价包含：主材、辅材、机械设备、人工、运输、安装、检测、管理费、安全文明施工、规费、税金、质保、赶工、夜间施工、垃圾清运等一切费用；除双方书面变更签证外，不再另行调价。
8.暂定合同总价：人民币________元（大写：__________________）；最终价款按照验收合格实际工程量结算。
9.增值税税率：%；乙方开具 □增值税专用发票 □增值税普通发票。
第二条 分包工期
1.计划开工日期：______年____月____日
计划竣工日期：______年____月____日
总工期日历天数：________天。
2.因甲方图纸滞后、主材供应延误、现场不具备施工条件、设计变更等甲方原因造成停工，工期顺延，乙方可按约定主张窝工损失。
3.乙方自身组织不力、人员不足、质量整改造成工期延误，由乙方承担工期违约责任。
第三条 工程质量标准
1.质量标准：达到国家现行规范、设计图纸、总包合同约定的合格标准，满足竣工验收要求。
2.隐蔽工程乙方自检合格后，提前24小时书面通知甲方、监理验收，未经验收不得隐蔽。
3.工程验收不合格，乙方无条件无偿返工，工期不予顺延，并承担由此产生的一切损失；多次整改仍无法达标，甲方有权解除合同，另行委托第三方施工，产生费用由乙方承担。
4.乙方负责编制全套分包竣工资料，配合总包完成整体竣工验收及资料归档。
第四条 合同价款支付
1.付款节点约定：
（1）进度款：按月进度支付，每月____日前核对已完合格工程量，甲方审核后____日内支付核定价款____%；
（2）分包工程完工、初步验收合格后支付至结算总价____%；
（3）整体项目竣工验收完成、双方办理分包最终结算后支付至结算总价____%；
（4）质量保证金：结算总价____%，缺陷责任期____个月，期满无质量问题无息返还。
2.付款前提：乙方先行提供等额合规发票，甲方收到发票后安排付款；未提供发票，甲方有权顺延付款，不承担逾期违约责任。
3.所有工程款对公转账；甲方有权依据监管要求监督乙方足额发放农民工工资。
第五条 双方责任
甲方责任
1.提供施工图纸、基准标高、坐标控制点，组织图纸交底；
2.协调现场总包通道、临水临电接驳点（水电费用承担方式：________）；
3.按合同约定及时审核工程量、按时支付工程款；
4.组织各方联合验收，及时办理变更、签证确认。
乙方责任
1.自备施工所需主材、机械设备、工具、安全防护用品；材料进场必须提供合格证、检测报告，经甲方查验后方可使用；
2.建立现场管理班子，特种作业人员持证上岗；负责施工人员安全教育；
3.严格按照图纸、规范、交底施工，落实安全文明施工；
4.按时足额发放工人工资，不得拖欠工资；因欠薪引发上访、投诉，全部责任由乙方承担；
5.未经甲方书面同意，不得将本分包工程转包、再分包；
6.负责施工成品保护，损坏原有设施照价赔偿。
第六条 安全文明施工
1.乙方对分包施工范围内安全生产承担主体责任。施工期间发生工伤、安全事故，保险赔付不足部分，由乙方承担；因甲方指令、现场设施隐患造成事故，按责任划分承担。
2.乙方严格落实扬尘治理、文明施工规定，服从甲方统一现场管理。
第七条 工程变更与签证
1.所有设计变更、现场增项，必须出具甲方书面变更指令，口头变更无效。
2.乙方收到变更指令后____日内上报变更预算，双方确认单价、费用后方可施工；未提前确认自行施工，甲方有权不予结算。
第八条 缺陷责任与保修
1.缺陷责任期自分包工程竣工验收合格之日起____个月。
2.保修期内出现质量缺陷，甲方通知后乙方须在____小时内到场维修；逾期不到场，甲方可委托第三方维修，费用从质保金直接扣除。
第九条 违约责任
1.甲方逾期支付工程款，每逾期一日，按应付未付金额万分之三向乙方支付违约金。
2.乙方工期逾期，每日按合同暂定总价____‰支付违约金，违约金总额上限不超过合同总价10%。
3.乙方擅自转包、违法分包，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价10%违约金。
4.任何一方违约，除承担违约金外，还应当赔偿守约方维权产生的诉讼费、保全费、律师费、鉴定费。
第十条 合同解除
出现下列情形，守约方书面通知后有权解除合同：
1.乙方工程质量多次整改仍不合格；
2.乙方严重拖欠农民工工资，造成群体性事件；
3.乙方无故停工超过____日；
4.甲方逾期付款超过____日，经催告仍不支付。
合同解除后，双方7日内完成现场清算，已完成合格工程量按合同约定结算。
第十一条 争议解决
履行合同发生争议，双方先行协商；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。
第十二条 其他约定
1.本合同附件：《工程量清单》《安全责任书》《廉政协议》，与本合同具备同等法律效力。
2.双方预留通讯地址作为各类通知、司法文书有效送达地址。
3.一切补充约定必须签署书面补充协议，口头约定无效。
4.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表签字：____________
签订日期：2026年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表签字：____________
签订日期：2026年____月____日
热门跟贴