很多工程老板遇到甲方拖欠工程款，总觉得“不给钱就停工”是天经地义，可真这么做的人，不少都被甲方倒打一耙。比如有个老板被拖欠300万，一气之下撤场停工，结果甲方以“工期延误”“擅自停工”起诉，要求赔偿200万误工损失，最后不仅没要回钱，还倒贴80万。这不是个案，法律从不会为“一时冲动”买单，只认合规程序。

根据《民法典》第八百零七条和建工合同示范文本的规定，停工必须走三步关键流程：第一步是发书面催款函，把欠款金额、拖欠时间写清楚，还要保留送达回执——要是没证据证明对方收到，催款就白做了；第二步是给对方合理的付款期限，一般15-30天，有的情况也可以按7天算，总之得让对方有足够时间筹钱；第三步是等期限到了对方还不付款，再发停工通知，写明停工原因和时间。少了任何一步，法院都会认定是“擅自停工”，违约方直接变成自己，不仅要承担停工损失，还要赔甲方的误工费用。

除此之外，停工前得先算准欠款金额，别自己算错了反而理亏；停工期间要同步记录人工、机械、材料的闲置费用，比如工人窝工费、设备租赁费，这些都是后续索赔的依据；还要妥善保护已经完成的工程，防止被损坏或丢失，要是因为自己没保护好导致损失扩大，这部分费用得自己扛。工程利润本来就薄，踩一次程序坑可能就白干一场。

遇到甲方拖欠工程款，别光想着“停工逼钱”，先把程序走对：催款函发了吗？送达回执留了吗？付款期限给了吗？停工通知发了吗？这些步骤一个都不能少。等程序走完了，再停工才是合法的，甲方根本没办法反咬你。要是拿不准流程，赶紧找法律专业人士问问，别等被反索赔了才后悔。

打开网易新闻 查看精彩图片