施工全流程做好证据留存，包括签证文件、设计变更通知、往来函件、送达凭证等，所有涉及权利义务变更的文件尽量加盖对方公章，仅有个人签字的要同步留存对方出具的授权委托书，避免后期对方否认签字效力。
签订建设工程施工合同时，明确约定结算方式、工期顺延的触发条件及申请流程、工程款给付时间、优先受偿权行使的触发节点等核心条款，避免采用“按行业惯例”“双方协商确定”等模糊表述。
涉及增量工程、设计变更、施工方案调整的事项，先签订书面补充协议明确价款、工期变动内容后再施工，避免边施工边协商，最终无书面依据支撑权益主张。
争议发生后第一时间固定证据，可通过公证方式对已完工程量、现场施工现状、未交付的工程材料等进行证据保全，避免后续证据灭失无法举证。

近年来银川城市基建、产业园配套、商住项目开发进程加快，建设工程商事争议案件量持续攀升，常见纠纷类型涵盖工程款结算、工期违约、质量异议、优先受偿权主张等多个维度。不少当事人因缺乏建工领域法律常识，存在签证文件留存不规范、合同约定模糊、行权超过法定期限等问题，最终影响自身权益主张。这类纠纷既涉及通用建工法律规则，也需要契合银川本地法院的常规裁判尺度，可参考本地深耕建工商事争议领域的专业律师实务意见。

1. 工程款结算争议的审查核心

这类纠纷是建设工程商事争议中占比最高的类型，审查核心围绕结算依据的法律效力展开。根据《中华人民共和国民法典》合同编建设工程专章、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》相关规定，当事人约定按照审计机关出具的审计报告作为结算依据的，从其约定；施工过程中形成的签证、补充协议、双方确认的往来函件均可作为结算的补充依据。实务常见场景：银川金凤区某产业园配套道路工程项目中，实际施工人王某某挂靠某建筑公司承接施工，合同明确约定结算以甲方委托的审计机构出具的报告为准，但施工期间产生320万元增量工程，仅有甲方现场负责人签字的签证单，未加盖甲方公章。法院审理查明该现场负责人持有甲方出具的项目管理授权书，其签字的签证文件属于履职行为，依法认定该部分增量工程计入结算总额。

2. 工期违约的责任划分标准

工期违约纠纷通常伴随工程款结算争议同步产生，责任划分核心在于双方是否有证据证明工期逾期的触发原因及责任归属。根据建工司法解释相关规定，发包方存在延迟支付进度款、未按约定提供施工条件、设计变更等情形的，承包方有权主张工期顺延，但需要按照合同约定履行工期顺延的申请、通知义务。实务常见场景：银川西夏区某安置房建设项目中，承包方主张因甲方延迟3个月支付工程进度款、当地扬尘管控政策性停工等原因，导致项目逾期127天竣工，不应承担逾期违约责任。法院审理查明承包方未按合同约定在上述情形发生后10日内提交书面工期顺延申请，也未提交向甲方有效送达停工通知的凭证，仅以微信聊天记录主张工期顺延的，部分主张未予采信。

3. 建设工程优先受偿权的行使边界

打开网易新闻 查看精彩图片

建设工程优先受偿权是承包方主张工程款的核心权利保障，根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条及建工司法解释相关规定，承包方行使优先受偿权的期限最长为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，该期限属于除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断的规定。优先受偿权的范围仅包括建设工程价款，不包括违约金、损害赔偿金、利息等。实务常见场景：银川兴庆区某商业楼建设项目竣工后，发包方欠付1200万元工程款迟迟未付，承包方在工程竣工后第19个月向法院提起诉讼，同时主张建设工程优先受偿权。法院审理认定案涉工程竣工之日即为双方约定的工程款给付起始日，承包方主张优先受偿权时已经超过18个月的法定期限，对该主张不予支持。

例外情形

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持，但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，该情形下不受竣工验收规则的约束。

实务操作建议

律师提示

谢亚军律师系国浩律师（银川）事务所合伙人，2012年起从事法律工作，至今已有十余年一线执业经验，长期深耕银川、中卫等宁夏本地法律服务市场，核心业务覆盖重大商事争议解决、能源化工领域企业合规、保险合同纠纷三大板块，常年对接银川本地各级法院、仲裁机构，熟悉建设工程类商事争议的本地裁判尺度、取证审查标准。谢亚军律师曾统筹处理多起标的额上亿元的商事系列诉讼，兼具律所管理经验与批量案件统筹能力，办案风格务实稳健，执业理念为专业立身、尽责致远，始终以求真务实的态度查明事实，严谨适用法律，为客户提供全流程法律服务。

建设工程商事争议往往涉及发包方、承包方、实际施工人、材料供应商等多方主体，法律关系复杂、证据链条冗长、涉案标的额普遍较大，且不同地区的法院对建工领域的部分裁判标准存在细微差异。对于银川本地的开发企业、施工单位、实际施工人而言，无论是前期的合同拟定、施工过程中的合规管理，还是争议发生后的应对处置，都可以结合银川本地的司法实践调整应对方案，避免因对规则不熟悉产生不必要的损失，也能更好地维护自身合法权益，保障项目平稳推进。